Vorlage und Muster für Fertigstellungsbescheinigung – Ausfüllen und Erstellung – Öffnen im WORD PDF Datei und Online
Vorlage Fertigstellungsbescheinigung
1. Einführung
Die vorliegende Fertigstellungsbescheinigung („Bescheinigung“) wird ausgestellt von [Unternehmen/Person] (nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt) im Zusammenhang mit den Arbeiten, die gemäß dem Vertrag Nr. [Vertragsnummer] (nachfolgend „Vertrag“ genannt) zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber durchgeführt wurden.
2. Beschreibung der Arbeiten
Die Arbeiten, für die diese Bescheinigung ausgestellt wird, umfassen [genaue Beschreibung der Arbeiten gemäß Vertrag]. Der Auftragnehmer bestätigt hiermit, dass die Arbeiten gemäß den Vertragsbedingungen und den anwendbaren Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen ordnungsgemäß durchgeführt und abgeschlossen worden sind.
3. Erfüllung der Vertragsbedingungen
Der Auftragnehmer bestätigt hiermit, dass er sämtliche in dem Vertrag festgelegten Bedingungen erfüllt hat, einschließlich der Einhaltung des Zeitplans, der Qualität der Arbeit und der Lieferung von Materialien gemäß den spezifizierten Anforderungen.
4. Mängelbeseitigung
Soweit im Vertrag vereinbart, hat der Auftragnehmer alle Mängel, die bei der Abnahme der Arbeiten festgestellt wurden, fristgerecht und ordnungsgemäß behoben.
5. Haftung und Gewährleistung
Der Auftragnehmer bestätigt, dass er für einen Zeitraum von [Gewährleistungsfrist] ab dem Datum der Fertigstellung der Arbeiten für alle Mängel und Schäden haftet und verantwortlich ist. Der Auftragnehmer wird alle Mängel und Schäden, die innerhalb dieser Gewährleistungsfrist auftreten, auf eigene Kosten beheben, sofern sie nicht durch unsachgemäße Nutzung oder äußere Einflüsse verursacht wurden.
6. Sicherheitsbestimmungen
Der Auftragnehmer bestätigt, dass alle Arbeiten gemäß den geltenden Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften durchgeführt wurden. Der Auftragnehmer erklärt hiermit, dass er sämtliche erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zertifikate besitzt, um die Arbeiten gemäß dem Vertrag durchzuführen.
7. Zahlungen
Der Auftragnehmer bestätigt, dass er sämtliche Zahlungen gemäß dem Vertrag erhalten hat und keinerlei Zahlungsrückstände bestehen.
8. Schlussbestimmungen
Die vorliegende Bescheinigung ist ein rechtsgültiges Dokument und gilt als vollständiger Beweis für die ordnungsgemäße Fertigstellung der Arbeiten gemäß dem Vertrag. Diese Bescheinigung ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen oder Zusicherungen, schriftlich oder mündlich, in Bezug auf die Fertigstellung der Arbeiten.
9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Das Vertragsverhältnis und diese Bescheinigung unterliegen dem Recht der [anwendbares Recht], und für alle sich daraus ergebenden Streitigkeiten ist ausschließlich das Gericht am Sitz des Auftragnehmers zuständig.
Ort, Datum: [Ort, Datum]
Auftragnehmer:
[Name des Auftragnehmers]Auftraggeber:
[Name des Auftraggebers]
Vorlage und Muster für Fertigstellungsbescheinigung zur Anpassung und Erstellung im WORD– und PDF-Format
Mehr Vorlage und Muster für Fertigstellungsbescheinigung
| PDF – WORD Datei |
| Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4.61 |
| Ergebnisse – 5634 |
Frage 1: Was ist eine Fertigstellungsbescheinigung?
Die Fertigstellungsbescheinigung ist ein offizielles Dokument, das besagt, dass ein Bauvorhaben ordnungsgemäß abgeschlossen und den gesetzlichen Vorschriften entsprechend fertiggestellt wurde.
Frage 2: Wer ist für die Ausstellung der Fertigstellungsbescheinigung verantwortlich?
Die Ausstellung der Fertigstellungsbescheinigung obliegt in der Regel der zuständigen Baubehörde oder dem Bauamt. Es kann lokale Variationen geben, daher ist es wichtig, sich bei den örtlichen Behörden zu erkundigen.
Frage 3: Wann wird eine Fertigstellungsbescheinigung benötigt?
Eine Fertigstellungsbescheinigung wird in der Regel benötigt, wenn ein Bauvorhaben abgeschlossen ist und die Bauarbeiten nach den Genehmigungen und Vorschriften erfolgt sind. Sie dient als Nachweis für die Einhaltung der Bauauflagen und kann für verschiedene Zwecke erforderlich sein, z.B. für behördliche Genehmigungen oder den Verkauf einer Immobilie.
Frage 4: Welche Unterlagen werden für die Beantragung einer Fertigstellungsbescheinigung benötigt?
Die genauen Anforderungen können je nach Standort und Art des Bauvorhabens variieren, aber in der Regel werden folgende Unterlagen benötigt:
- Plan- und Baubeschreibungen
- Nachweise über die Einhaltung der Bauvorschriften
- Abnahmeprotokolle
- Nachweise über eventuelle Änderungen am genehmigten Bauplan
- sonstige relevante Dokumente
Frage 5: Wie lange dauert es, bis eine Fertigstellungsbescheinigung ausgestellt wird?
Die Bearbeitungszeit für die Ausstellung einer Fertigstellungsbescheinigung kann je nach Behörde und Umfang des Bauvorhabens variieren. In der Regel sollte man mit einer Bearbeitungszeit von einigen Wochen rechnen. Es empfiehlt sich, frühzeitig mit der Beantragung zu beginnen, um Verzögerungen zu vermeiden.
Frage 6: Welche Kosten sind mit der Beantragung einer Fertigstellungsbescheinigung verbunden?
Die Gebühren für die Beantragung einer Fertigstellungsbescheinigung können je nach Standort und Art des Bauvorhabens unterschiedlich sein. Es empfiehlt sich, bei der zuständigen Baubehörde nach den genauen Kosten zu fragen.
Frage 7: Was passiert, wenn ein Bauvorhaben nicht den Vorgaben entspricht?
Wenn ein Bauvorhaben nicht den Vorgaben entspricht, kann keine Fertigstellungsbescheinigung ausgestellt werden. In diesem Fall müssen die Mängel behoben und die Beantragung erneut vorgenommen werden. Es ist wichtig, dass Bauarbeiten im Einklang mit den Bauvorschriften durchgeführt werden, um Verzögerungen und zusätzliche Kosten zu vermeiden.
Frage 8: Kann eine Fertigstellungsbescheinigung nachträglich beantragt werden?
Ja, es ist in der Regel möglich, eine Fertigstellungsbescheinigung nachträglich zu beantragen, wenn das Bauvorhaben bereits abgeschlossen ist. Es kann jedoch sein, dass zusätzliche Anforderungen gestellt werden, um die Einhaltung der Bauvorschriften nachträglich nachzuweisen.
Frage 9: Wozu dient eine Fertigstellungsbescheinigung?
Eine Fertigstellungsbescheinigung dient als Nachweis dafür, dass ein Bauvorhaben den Vorgaben und Genehmigungen entspricht und ordnungsgemäß abgeschlossen wurde. Sie kann für verschiedene Zwecke verwendet werden, wie z.B. für behördliche Genehmigungen, Finanzierungszwecke oder den Verkauf einer Immobilie.
Frage 10: Was ist der Unterschied zwischen einer Fertigstellungsbescheinigung und einer Baugenehmigung?
Die Baugenehmigung ist eine Genehmigung, die vor Beginn eines Bauvorhabens eingeholt werden muss. Sie gibt die Zustimmung zur Durchführung des Bauvorhabens und legt bestimmte Vorgaben fest. Eine Fertigstellungsbescheinigung hingegen wird nach Abschluss des Baus ausgestellt und bestätigt, dass alle Vorgaben und Auflagen eingehalten wurden.
Zusammenfassung
Die Fertigstellungsbescheinigung ist ein wichtiges Dokument, das den Abschluss eines Bauvorhabens nach den geltenden Vorschriften und Genehmigungen bestätigt. Sie wird von der zuständigen Baubehörde ausgestellt und dient als Nachweis für die ordnungsgemäße Fertigstellung des Baus. Es ist wichtig, frühzeitig mit der Beantragung der Fertigstellungsbescheinigung zu beginnen und alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Bei Unstimmigkeiten oder Mängeln müssen diese behoben werden, bevor eine Fertigstellungsbescheinigung ausgestellt werden kann. Eine Fertigstellungsbescheinigung kann für verschiedene Zwecke verwendet werden, wie z.B. behördliche Genehmigungen, Finanzierungszwecke oder den Verkauf einer Immobilie.